Содержание
- 1 Приложение N 2. Акт о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту
- 2 Приложение N 2. Акт о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственному контракту
- 3 Акт о недостатках выполненных работ
- 4 Акт о нарушении условий контракта
- 5 Акт о просрочке исполнения обязательств по муниципальному контракту в части нарушения сроков исполнения обязательств
- 6 Акт выполнения финансовых обязательств
- 7 Акт о неисполнении контракта образец
- 8 Новые правила расчёта пеней и штрафов по государственным контрактам
Приложение N 2. Акт о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования Красноармейский район от 27 мая 2015 г. N 408 настоящее приложение дополнено приложением N 2
Приложение N 2
к положению о приёмке поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг при исполнении контрактов в
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Акт
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)
действующие на основании
(наименование, дата и номер документа о создании комиссии)
(в случае привлечения к участию в проверке контрольных органов указывается лицо, принимавшее участие, с указанием Ф.И.О., должности и наименования контрольного органа)
на основании проведенной экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, составили настоящий акт о том, что при проведении проверки
выполнения условий контракта N
(указать предмет контракта)
Выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту:
(указать выявленные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств с указанием объемов, стоимости, количества, сроков и иных показателей, позволяющих определить размер выявленных нарушений и в дальнейшем применить штрафные санкции)
Не выполнены работы, не оказаны услуги, не поставлен товар на общую сумму
Источник: http://base.garant.ru/31533618/56ae36fc84d31bc2f9c0b07177fa16a9/
Приложение N 2. Акт о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственному контракту
Приложение N 2
к порядку проведения приемки товаров
(работ, услуг), поставляемых (выполняемых,
оказываемых) по государственным контрактам,
заключенным для нужд департамента по
регулированию контрактной системы
Краснодарского края, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, предусмотренных
государственным контрактом
Акт
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственному контракту
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)
действующие на основании
(наименование, дата и номер документа о создании комиссии)
(должность, фамилия, имя, отчество представителя поставщика (подрядчика, исполнителя),
наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия)
(в случае привлечения к участию в проверке надзорных органов
указывается лицо, принимавшее участие, с указанием Ф.И.О., должности
и наименования контрольного органа)
составили настоящий акт о том, что при проведении проверки выполнения
условий государственного контракта N
(указать предмет государственного контракта)
Не выполнены работы, не оказаны услуги, не поставлен товар на общую сумму
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
(документы фиксации нарушения)
Подписи членов комиссии:
(инициалы, фамилия, должность)
(инициалы, фамилия, должность)
(инициалы, фамилия, должность)
(инициалы, фамилия, должность)
(инициалы, фамилия, должность)
Представитель поставщика (подрядчика, исполнителя):
(инициалы, фамилия, должность представителя
поставщика (подрядчика, исполнителя))
(инициалы, фамилия, должность
представителя государственного органа)
> N 3. Протокол заседания комиссии по приемке товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным. |
Содержание Приказ департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края от 16 апреля 2014 г. N 56 «Об утверждении. |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Источник: http://base.garant.ru/23932793/d5014911228c1ee9c0079d2dd1cee739/
Акт о недостатках выполненных работ
Акт о недостатках выполненных работ – важный документ при урегулировании недопонимания, претензий со стороны, осуществляющей услуги, и принимающей организации как в досудебном порядке, так в суде. Обычно выявленные огрехи компенсируются уменьшением оплаты работы.
Кем составляется
К каким выводам может привести
Если одна организация выявила недостатки в работе другой, то такое положение может привести к:
- Отказу от исполнения условий существующего договора. Заказчик вправе не оплачивать работу в предусмотренных законом случаях, в частности если имеющиеся недостатки существенны и неустранимы. Под неустранимыми понимаются регулярно проявляющиеся, требующие несоизмеримо большого количества средств для устранения изъяны.
- Уменьшению оплаты выполненных услуг на оговоренную сумму (процент от общей стоимости выполнения работ или предоставления услуг). Здесь все зависит от способности договориться сторонам процесса. Если этого сделать не удается, решение о сумме выплаты принимает суд.
- Обоснованному требованию со стороны заказчика устранить недостатки.
Важный момент при этом – сроки. Подрядчик (тот, кто выполняет работы) может не уложиться в срок, оговоренный в договоре между сторонами. Этот факт тоже может быть основанием для составления акта о недостатках выполненных работ.
Элементы документа
Акт состоит из нескольких частей. Шапка документа стандартна. В ней прописываются название компании, дата и место подписания акта, его полное наименование. С основной частью сложнее, т.к. в ней в относительно свободной форме должно быть изложено:
- Какие обязательства на себя взял подрядчик. Для подтверждения изложенных фактов приводятся дата заключенного договора, его номер, условия относительно сроков и оплаты.
- Какие недостатки выявлены. Если возможно, по пунктам и с цифровыми значениями.
- Как выявленные недостатки влияют на возможности использования объекта заказчиком. Какие он понесет убытки в связи с эксплуатацией объекта в существующем виде и возможна ли она в принципе.
- Какими документами подтверждается факт наличия недостатков и их объем. Если есть, то будет нелишней ссылка на заключение специально созванной для этого случая комиссии. Согласно законодательству в состав последней обязательно должны входить представители обеих сторон.
- Если в договоре между сторонами (например, договоре подряда) были предусмотрены действия в случае выявления недостатков этого характера, то приводится ссылка на конкретный пункт договора.
- К каким договоренностям удалось прийти сторонам в ходе ведения диалога. Возможна констатация факта отсутствия соприкосновения в точках зрения оппонентов.
- Если речь идет о компенсационных механизмах за выявленные недостатки и стороны пришли к фиксированной их оплате, то в акте может присутствовать фраза, лишающая заказчика на дополнительные требования возмещения убытков, связанных с перечисленными в акте недостатками.
В конце акта обе стороны ставят свои подписи. Представители заказчика и подрядчика обязательно должны указать должности, на которых они состоят во взаимодействующих организациях.
Исправления и помарки в документе не приветствуются. Однако возможно незначительное исправление части текста с подписями рядом с исправлением.
Если подрядчик отказывается подписывать акт и мотивирует это отсутствием недостатков или другим их объемом, то есть основания для проведения специализированной экспертизы.
Если договориться не удается
В случае если в договоре подряда не предусмотрены имеющиеся недостатки или если сторонам не удалось договориться о том, есть они или нет, то в дело вступает Гражданский кодекс. Согласно ему (а именно 5 пункту 720 статьи) стороны проводят экспертизу.
Кто будет оплачивать экспертизу, в большинстве случаев зависит от ее результата.
- Если недостатки выявлены, а тем более если они признаны существенными, то платит за экспертизу и подписывает все соответствующие документы подрядчик.
- Если же недостатков по результату экспертизы не выявлено, то оплачивает ее заказчик. Также в этом случае заказчик обязан оплатить всю причитающуюся исполнителю стоимость выполненных работ.
Сроки выявления недостатков работ
Заказчик имеет право на выявление недостатков в совершаемых работах на любых стадиях процесса. В начале, конце или по завершении. Даже если заказчик проверил и уже подписал окончательный акт сдачи-приемки работ. Судебная практика рассматривает случаи с претензиями по качеству, которые касаются:
- Строительных работ любого характера. Об этом сказано в Информационном письме №51 Президиума ВАС от 24.01. 2000, в пунктах 12 и 13 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».
- Скрытых недостатков, проявляющихся по мере эксплуатации.
- Если при подписании акта сдачи-приемки работ заказчиком было предложено (в письменной форме) устранить существующие недостатки, но исполнитель этого не сделал.
- Если заказчик подписал акт сдачи-приемки работ, но не произвел оплату из-за того, что в последний момент заметил недостатки.
Таким образом, заказчик свободен в выборе срока предъявления претензий в достаточно большом спектре ситуаций. Другое дело – являются ли они обоснованными. Если сторонам не удается достигнуть договоренностей, то обращение в судебные инстанции неизбежно.
Юристы утверждают, что чем раньше предъявляются претензии и составляются акты о недостатках выполненных работ, тем лучше для заказчика. Он получает возможность частичной оплаты выполненных работ или отказа от подобных выплат вообще. Однако на практике гораздо быстрее и выгоднее договариваться и находить общие точки соприкосновения без обращения в суд.
Источник: http://assistentus.ru/forma/akt-o-nedostatkah-vypolnennyh-rabot/
Акт о нарушении условий контракта
РЕШЕНИЕ
О расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
г. Тюмень «____» _________2014 г.
По результатам ________________________________________ проведенного
указывается способ определения поставщика
«___»___________ г., на право заключения контракта_____________________________
(наименование объекта закупки (предмета контракта))
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))
контракт, зарегистрированный в едином реестре государственных и муниципальных контрактов «___»_______________ г. за номером _______________________________.
По состоянию на «____»_________________ г. ____________________________
обязательства по государственному контракту № _____________________ от ________________ г. ________________________________________________________,
не выполнены / выполнены ненадлежащим образом
а именно __________________________________________________________________
(перечислить невыполненные обязательства либо выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных сроков)
В соответствии с п. ____ контракта № ____________________ от ___________г.
____________________________ принято решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 (при одностороннем отказе от заключения контракта со стороны заказчика); ч. 19 ст. 95 (при одностороннем отказе от заключения контракта со стороны поставщика) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с ч.13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В соответствии с ч.21 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
1. Документы, фиксирующие факт нарушения условий государственного контракта № _____________________________от _______________г.
_________________________ _________________ ____________
(должность лица, подписывающего решение) Ф.И.О. подпись
Акт о выполнении обязательств
г. Тюмень «____» _________2014 г.
По результатам исполнения контракта от _____________г. №_____________, зарегистрированного в едином реестре государственных и муниципальных контрактов «_____»______________ г., заключенного по результатам ___________________________________________________________ проведенного
(указывается способ определения поставщика),
«_______»____________________ г., на право заключения государственного
(наименование объекта закупки (предмета государственного контракта)
в Ваш адрес направлено решение об одностороннем отказе ______________________ от исполнения контракта от ___________№ ___________.
По состоянию на «______»_______________ нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения устранены, а именно:
(перечислить невыполненные обязательства, в том числе выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных сроков)
В соответствии с ч. 14 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта отменено.
_____________________________ __________________ ____________
(должность лица, подписывающего акт от заказчика) (ФИО) (подпись)
_____________________________ ________________ ____________
(должность лица, подписывающего акт от поставщика) (ФИО) (подпись)
Акт о нарушении условий контракта
г. Тюмень «____» _________2014 г.
По результатам ________________________________________ проведенного
(указывается способ определения поставщика)
«___»___________ г., на право заключения государственного контракта
(наименование объекта закупки (предмета государственного контракта)
и ______________________________________________ заключен государственный
Видео (кликните для воспроизведения). |
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))
контракт, зарегистрированный в едином реестре государственных и муниципальных контрактов «_________»_________________ г. за номером __________________________.
В соответствии с условиями государственного контракта_____________________ обязался _________________________________
(перечислить обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием сроков)
*В соответствии с ч. 11 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком ____________________________________________________ проведена экспертиза
указывается наименование поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
с привлечением _________________________________________________________
(указывается наименование экспертов, экспертных организаций)
по результатам которой подтверждены нарушения условий контракта:
* При проведении заказчиком экспертизы
По состоянию на «____»_________ г. __________________________________
обязательства по государственному контракту________________________________
не выполнены / выполнены ненадлежащим образом
а именно _______________________________________________________________
(перечислить невыполненные обязательства либо выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных сроков)
Приложение: заключение эксперта/экспертной организации от______ №______ (при наличии).
_________________________ _________________ ____________
Источник: http://poisk-ru.ru/s7836t8.html
Акт о просрочке исполнения обязательств по муниципальному контракту в части нарушения сроков исполнения обязательств
Приложение к муниципальному контракту
от «____»__________2010 г.
о просрочке исполнения обязательств по муниципальному контракту в части нарушения сроков исполнения обязательств.
г. Кургана «_____» ___________2010 г.
Настоящий акт составлен в присутствии сторон муниципального контракта: «Муниципальный заказчик» _____________________________________________; «Подрядчик» ______________________________________________________; устанавливает следующие обстоятельства:
1. В соответствии с пунктом____ муниципального контракта_____________________________________________________________________________________ от_____________, «Подрядчик» принял на себя обязательство выполнения работ в срок до «___»______________201_г
2. Во исполнение пункта _______ муниципального контракта________________________________________________________________________________от______________ «Муниципальный заказчик» _________________________________________ и в присутствии представителя «Подрядчика» в лице__________________________________________________________________ проверяя срок выполнения работ установил, что «Подрядчиком» в установленный срок работы не выполнены.
3. В силу пункта _______ муниципального контракта _____________________________________________________________________________________
в случае нарушения сроков выполнения работ «Подрядчик» выплачивает неустойку.
На момент составления данного акта срок просрочки обязательств составляет________(количество дней), неустойка составляет__________(сумма прописью).
Источник: http://pandia.ru/text/79/198/42996.php
Акт выполнения финансовых обязательств
выполнения финансовых обязательств
№ ДН / 6 / 1 / _____ от «___» ______ 20__г.
г. Санкт-Петербург «__» ______ 2012 года
Настоящим, мы Общество с ограниченной ответственностью , расположенное Санкт – Петербург, пр. Славы, дом 51 лит. А, пом. 13-Н, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 12 мая 2010 года серия 78 №, выдано М №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН, , гражданки РФ , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем – Застройщик, с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации г-н ________________, действующий на основании Гражданского Кодекса РФ, именуемый в дальнейшем – Дольщик, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Дольщик, в соответствии с п. п. 1.1., 4.1. к Договору участия в долевом строительстве № ДН / 6 / 1 / _____ от «__» ________ 20__г. (далее по тексту — договор) профинансировал (оплатил) ____ кв. метров общей площади квартиры.
2. Квартира, о которой идёт речь в настоящем акте, находится в жилом многоквартирном доме, расположенном по строительному адресу: Россия, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, микрорайон «Б» поз. № 6.
Милицейский адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, пр. Советский, дом № 000, корп. 1.
3. Временное обозначение оплаченной Дольщиком квартиры по договору: _____
Обозначение оплаченной Дольщиком квартиры по ПИБ: № ___
4. Дольщик оплатил, а Застройщик получил денежные средства в сумме _________________ (____________________). Оплата выше указанных денежных средств была произведена Дольщиком в порядке предусмотренном Договором участия в долевом строительстве № ДН / 6 / 1 / ____ от «___» марта 20__г., Договором об уступке прав и переводе обязанностей № ДУП ____ от _______ в полном объёме.
5. Стороны подтверждают, что с момента подписания настоящего акта Застройщик не имеет претензий к Дольщику по оплате суммы Договора № ДН / 6 / 1 / _____ от «___» ________ 20__г и Договора об уступке прав и переводе обязанностей № ДУП ____ от _______.
6. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, по два для каждой стороны.
ЗАСТРОЙЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»
Юридический и фактический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Славы, д. 51, лит. А, пом. 13-н,
, , Р/С. в Санкт-Петербургском филиале банк», г. Санкт-Петербург,
Генеральный директор Спутник» __________________
Главный бухгалтер __________________
Источник: http://pandia.ru/text/77/28/93927.php
Акт о неисполнении контракта образец
Акт о нарушении условий контракта
В соответствии с ч. 14 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта отменено.
В соответствии с ч.13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Акт о неисполнении контракта образец
Ф.И.О., должность, место работы членов комиссии) Акт о невыполненных работах образец Акт приемки выполненных работ – документ, заключающийся между двумя контрагентами (заказчиком с одной стороны и непосредственным исполнителем с другой), согласно которому отображаются все виды выполненных, их общая стоимость, а так же начальные и конечные сроки. Дом №124 1. Выполнение работ по управлению и содержанию общего имущества в многоквар-тирном доме производится с перерывами, превышающими установленную продолжи-тельность перерывов, что утверждена в постановлении Администрации г.
Если он не успел этого сделать, значит, он уже не может применить дисциплинарное взыскание по этому случаю. Также по существующему законодательству если какой-либо недостаток «вскрылся» по прошествии только 6 месяцев, то ему не придается значения.
Акт о неисполнении условий контракта 44 фз образец
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
- После выявления нарушений заказчик извещает об этом другую сторону контракта и просит ее направить представителя для составления акта о выявленных недостатках.
- По прибытии представителя другой стороны составляется двусторонний акт, в котором фиксируются недостатки исполнения.
Акт о неисполнении контракта образец
В соответствии с пунктом 3.2. договора на нашу организацию была возложена обязанность по регулярному предоставлению подрядчику (ООО «Полюс») необходимых материалов и денежных средств для обеспечения своевременной сдачи ответчиком каждого из объектов, сооружение и ремонт которых предусмотрено пунктом 3.1. договора. Данная обязанность нами выполнялась надлежащим образом, что подтверждается соответствующими накладными и счетами-фактурами.
Прежде всего, важно понимать, что претензия представляет собой письменно выраженное несогласие с действиями/бездействием стороны, а также требование об устранении последствий. Обычно документ составляется руководителем одной компании на имя руководителя другой фирмы. Однако его могут составить любые лица:
Акт о невыполнении работ по контракту образец по 44 фз
- После выявления нарушений заказчик извещает об этом другую сторону контракта и просит ее направить представителя для составления акта о выявленных недостатках.
- По прибытии представителя другой стороны составляется двусторонний акт, в котором фиксируются недостатки исполнения.
Особенности одностороннего отказа поставщика от госконтракта Немотивированно отказаться от исполнения госконтракта его стороны не могут (ст. 95 закона 44-ФЗ). Заказчики могут это сделать, только если соблюдены 2 условия:
Акт о неисполнении контракта образец
В результате может быть упущено необходимое время. Когда претензионный досудебный порядок не является обязательным, направление претензии все же будет целесообразным действием. С одной стороны, получивший претензию контрагент, может исполнить требования отправителя. Тем самым аннулируется необходимость судебного спора.
Претензия на неисполнение условий договора: когда подавать ее обязательно. Как составить претензию о ненадлежащем исполнении обязательств по договору. Нужно по общему правилу по положениям п. Направляется при подаче искового заявления. Если требует специальный закон или договор например, ст. Претензия направляется до подачи искового заявления. При невыполнении обязательного досудебного порядка урегулирования спора с контрагентом суд откажет в принятии иска, документы будут возвращены истцу подп.
Акт о неисполнении контракта образец
ВАЖНО! Если претензионный порядок обязателен, а сам текст претензии не содержит всех требований (например, нет требования о взыскании неустойки, пени, штрафа и пр.), то суд применит к иску, где такие требования излагаются, последствия, указанные в соответствующем процессуальном кодексе (постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2013 по делу № А56-74168/2012).
Такое решение должно приниматься с учетом всех факторов и будет разным в каждом конкретном случае. А принять правильное решение, Вам могут помочь наши юристы. Задать им вопрос Вы можете, заполнив специальную форму чата, расположенную в правом нижнем углу главной страницы сайта.
Акт о неисполнении контракта образец
В рамках реализации контракта инвестор и соинвестор обязались за. реализации Инвестиционного договора на строительство жилого дома с участием.Акт о результатах реализации инвестиционного контракта. Инвестиционного Договора: «Оформление имущественных прав сторон. некоммерческая организация, форма объединения домовладельцев для. Акт о результатах частичной реализации инвестиционного проекта – 4л. В случае отсутствия Акта реализации инвестиционного контракта право.
______года я заключила с ответчиком ООО «Стинком» Инвестиционный договор.. контракта и подписать такой акт, истцу следовало обратиться с иском о.Актов о результатах реализации инвестиционных контрактов,. Предметом контракта является реализация инвестиционного проекта. на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта. У нас вы можете скачать акт реализации инвестиционного договора образец ! в государственный орган в случае реализации инвестиционного проекта в соответствующей отрасли;.. Результаты распределения оформляются Актом реализации инвестиционного договора, подписываемым Сторонами и утверждаемым Федеральным.Есть ли у кого-нибудь шаблон инвестиционного договора?Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на ..Инвестиции, предоставляемые Инвестором для реализации. Типовые документы, бланки, образцы договоров и заявлений..Акт приема-передачи имущества ликвидированного акционерного общества · Акт. Пользования землей · Контракт по реализации инвестиционного проекта на.
Акт о недостатках выполненных работ
- Строительных работ любого характера. Об этом сказано в Информационном письме №51 Президиума ВАС от 24.01. 2000, в пунктах 12 и 13 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».
- Скрытых недостатков, проявляющихся по мере эксплуатации.
- Если при подписании акта сдачи-приемки работ заказчиком было предложено (в письменной форме) устранить существующие недостатки, но исполнитель этого не сделал.
- Если заказчик подписал акт сдачи-приемки работ, но не произвел оплату из-за того, что в последний момент заметил недостатки.
- Какими документами подтверждается факт наличия недостатков и их объем. Если есть, то будет нелишней ссылка на заключение специально созванной для этого случая комиссии. Согласно законодательству в состав последней обязательно должны входить представители обеих сторон.
- Если в договоре между сторонами (например, договоре подряда) были предусмотрены действия в случае выявления недостатков этого характера, то приводится ссылка на конкретный пункт договора.
- К каким договоренностям удалось прийти сторонам в ходе ведения диалога. Возможна констатация факта отсутствия соприкосновения в точках зрения оппонентов.
- Если речь идет о компенсационных механизмах за выявленные недостатки и стороны пришли к фиксированной их оплате, то в акте может присутствовать фраза, лишающая заказчика на дополнительные требования возмещения убытков, связанных с перечисленными в акте недостатками.
Error 1001 Ray ID: 524a55830b75cae8 — 2020-10-12 16: 08: 42 UTC
You’ve requested a page on a website (xik.proseandconsonance.com) that is on the Cloudflare network. Cloudflare is currently unable to resolve your requested domain (xik.proseandconsonance.com). There are two potential causes of this:
- Most likely: if the owner just signed up for Cloudflare it can take a few minutes for the website’s information to be distributed to our global network.
- Less likely: something is wrong with this site’s configuration. Usually this happens when accounts have been signed up with a partner organization (e.g., a hosting provider) and the provider’s DNS fails.
Акт о неисполнении работником трудовых обязанностей (образец заполнения)
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении). Увольнение в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей — прогулом. Унифицированная форма Т-8 (образец заполнения)
Трудовая книжка. Прекращение трудового договора в связи с лишением работника специального права (на управление транспортным средством), влекущим за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору (образец заполнения)
Акт о невыполнении работ по контракту образец по 44 фз
Желательно это делать заказным письмом с извещением о вручении, хотя другие способы связи, позволяющие зафиксировать факт передачи информации, также возможны.По прошествии 10 дней с момента уведомления поставщика такой контракт считается расторгнутым. Однако заказчик обязан будет отменить одностороннее расторжение в том случае, если в течение срока уведомления поставщик устранил те недостатки по контракту, по которым была выставлена претензия. Особенности претензионной работы при применении штрафных санкций к поставщику Как отмечалось выше, закон № 44-ФЗ обязывает заказчика направить поставщику претензию о неустойке в случае обнаружения ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Однако при наличии императивного обязательства заявить о недостатках исполнения контракта закон не связывает предъявление (либо непредъявление) этого требования со взысканием неустойки (п. 1 ст.
- После выявления нарушений заказчик извещает об этом другую сторону контракта и просит ее направить представителя для составления акта о выявленных недостатках.
- По прибытии представителя другой стороны составляется двусторонний акт, в котором фиксируются недостатки исполнения.
Образец претензионного письма о невыполнении условий договора
С другой стороны, если контрагент даже не исполнит предъявляемых требований, по некоторым категориям дел начнет течь просрочка исполнения и будут начисляться проценты (например, по делам о неосновательном обогащении или по делам, связанным с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Когда претензионный досудебный порядок не является обязательным, направление претензии все же будет целесообразным действием. С одной стороны, получивший претензию контрагент, может исполнить требования отправителя. Тем самым аннулируется необходимость судебного спора.
Претензионный акт о не выполнении контракта
Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени), а в соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги).
Стандартно требуется указывать «Претензия по договору оказания услуг №». Номер договора, который не был исполнен, необходимо указывать, а само название претензии, как правило, не содержит упоминания неисполнения его условий;
Акт о неисполнении контракта образец
Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец. Акт о невыполнении клиентом трастового контракта (приложение к трастовому контракту (для физических лиц))» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец. Акт о невыполнении клиентом трастового контракта (приложение к трастовому контракту (для физических лиц))» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.
Акт о просрочке исполнения обязательств по муниципальному контракту в части нарушения сроков исполнения обязательств
2. Во исполнение пункта _______ муниципального контракта________________________________________________________________________________от______________ «Муниципальный заказчик» _________________________________________ и в присутствии представителя «Подрядчика» в лице__________________________________________________________________ проверяя срок выполнения работ установил, что «Подрядчиком» в установленный срок работы не выполнены.
Настоящий акт составлен в присутствии сторон муниципального контракта: «Муниципальный заказчик» _____________________________________________; «Подрядчик» ______________________________________________________; устанавливает следующие обстоятельства:
Источник: http://lawcapital.ru/test_category/akt-o-neispolnenii-kontrakta-obrazets
Новые правила расчёта пеней и штрафов по государственным контрактам
С 9 сентября 2017 года правила, по которым начисляют штрафы и пени заказчики по 44-ФЗ, действуют согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Разберемся с новыми правилами и приведем отдельные примеры сложившейся к настоящему времени практики их применения.
Нужны качественные знания и удостоверение о повышении квалификации? Регистрируйтесь на онлайн курс « Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ», 120 ак.часов ». Программа разработана на основе требований профстандарта «Специалист в сфере закупок» Условие об ответственности сторон является существенным и должно быть согласовано между сторонами контракта. Исключение составляют случаи, определенные ч. 15 ст. 34 для отдельных оснований закупок у единственного поставщика.
В качестве меры ответственности для сторон контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусматривается взыскание неустойки в 2 формах: штраф и пени.
Ответственность заказчиков и поставщиков в виде пени устанавливается за нарушение сроков исполнения контрактных обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Пени рассчитывайте по следующей формуле:
Пени = Цена контракта х (1/300 х Размер ключевой ставки) х количество дней просрочки
Минфин РФ в письме от 13.04.2016 № 02-04-06/21780 разъяснил, что пени начисляются за каждый календарный день просрочки, включая выходные и праздничные дни, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по контракту.
Начислять пени в размере, превышающем 1/300 ключевой ставки недопустимо (см. решение, предписание Омского УФАС от 16.10.2017 № 03.10.1/279-2017).
В случае если поставщик выполнил обязательства не полностью, размер пени уменьшается на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком обязательств. При расчете количества дней просрочки следует исключить дни, потребовавшиеся заказчику для приемки (оформления ее результатов) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, если иное не предусмотрено контрактом (Письмо Минфина России от 07.11.2017 № 24-03-08/73293).
Штраф устанавливается за нарушение иных контрактных обязательств, не связанных со сроками, напрмиер, за каждый факт неисполнения сторонами обязательств по контракту. Постановлением Правительства РФ № 1042 установлены фиксированные суммы штрафа. Рассмотрим их разновидности.
Штрафы для заказчика
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Расчитывать штраф следует от цены контракта, а не от начальной (максимальной) цены такого контракта (решение и предписание Кемеровского УФАС от 28.11.2017 по делу № 828/3-2017).
Обратите внимание, что независимо от того, заключен ли контракт на 30 000 рублей или на 300 000 рублей, или даже на 3 000 000 рублей размер штрафа будет 1 000 рублей.
Штрафы для поставщика
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- 5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 0,5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- 0,4% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- 0,3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- 0,25% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- 0,2% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- 0,1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Из этой линейки штрафов выбирайте соответствующий цене вашего контракта. В ситуациях, когда заказчик прописывает все возможные штрафы, даже с пояснением, что исключит из условий все, кроме общих штрафов на поставщика, когда направит контракт победителю, такие действия заказчика признаются нарушением требований контрактного законодательства (решение Омского УФАС от 23.11.2017 № 03-10.1/298-2017).
Штрафы для поставщика — СМП или СОНО
Особые условия ответственности установлены для случаев заключения контракта с СМП/СОНО.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом по результатам закупку у СМП/СОНО, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- 2% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
- 1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
Обратите внимание, что, если вы провели закупку на общих основаниях, а выиграл участник, являющийся СМП/СОНО, тем не менее контракт заключается на условиях объявленной закупки, без изменения условий о штрафах для СМП/СОНО.
Аналогична и ситуация, если объявленная закупка для СМП/СОНО не состоялась из-за признания только 1 заявки соответствующей требованиям и последующего заключения контакта по п. 25 ч. 1 ст. 93 у единственного поставщика, штрафы должны быть прописаны в соответствии с условиями несостоявшейся закупки по п.4 Постановления Правительства РФ № 1042 для субъектов СМП/СОНО (решение Ивановского УФАС от 23.10 2017 № 07–15/2017–189).
Штрафы для поставщика, предложившего наиболее высокую цену за право заключить контракт
- 10% начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) в случае, если НМЦК не превышает 3 млн. рублей;
- 5% НМЦК в случае, если НМЦК составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1% НМЦК в случае, если НМЦК составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Данные положения применяются только в случае проведения электронного аукциона с так называемым переходом через «0». Соответственно, при проведении аукциона следует уже в проект контракта включать рассматриваемые условия, поскольку заказчик никогда заранее не знает, как сложится ситуация, будут ли участники закупок снижаться до «0». Более того, в отсутствии соответствующих условий антимонопольные органы указывают заказчикам на нарушение требований контрактного законодательства (решение Челябинского УФАС от 30.10.2017 № 732-ж/2017).
Штрафы для поставщика за ненадлежащее исполнение обязательства, которое не имеет стоимостного выражения
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Штраф устанавливается от цены контракта. В контракте должны быть выделены соответствующие обязательства, не имеющие стоимостного выражения, нарушение которых будет являться основанием для применения установленных штрафов. Это могут быть обязательства предоставить соответствующие товаросопроводительные документы, требования к доставке товара, требования о непревышении допустимого уровня брака и пр. При отсутствии в контракте соответствующих мер ответственности за нарушение обязательств, не имеющих стоимостного выражения (при их наличии), заказчика могут оштрафовать за утверждение документации с нарушением требований контрактного законодательства (см. решение Челябинского УФАС от 20.10.2017 по делу № 713-ж/2017).
Постановлением Правительства РФ № 1042 установлены также специальные штрафы для участников закупки за невыполнение отдельных видов требований:
- Штраф за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ.
- Штраф для поставщика, взыскиваемый в случае если в соответствии с ч.6 ст. 30 контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП (СОНКО) — устанавливается в размере 5% объема такого привлечения, установленного контрактом.
При описании условий о применении мер ответственности для сторон по контракту, необходимо, помимо прочего, установить условие о том, что общая сумма неустойки не может превышать цену контракта. Отсутствие такого условия расценивается контрольными органами как нарушение требований законодательства о контрактной системе (решение Челябинского УФАС от 03.11.2017 по делу № 257-ВП/2017).
Рассмотренные выше меры ответственности для сторон по контракту требуют от заказчика тщательной проработки проекта контракта, анализа соответствующих условий привлечения к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение контрактных обязательств. Заказчику следует прописывать в контракте все особенности применения неустойки. Указание простой отсылки на применение законной неустойки свидетельствует о ненадлежащем исполнении заказчиками своей обязанности по соблюдению требований контрактного законодательства (решение Омского УФАС от 15.11.2017 № 03–10.1/295–2017).
В завершении следует также отметить, что при заключении отдельных контрактов, имеющих специальное нормативное регулирование, заказчику следует руководствоваться соответствующими нормативными актами. Так, например, при заключении договора энергоснабжения устанавливается неустойка, определенная абз. 8 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Данная позиция изложена в том числе в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016. Аналогично, при заключении договора на оказание услуг по ОСАГО неустойка устанавливается в соответствии с п. 21 ст.12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а не в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и Постановление Правительства РФ № 1042.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Источник: http://school.kontur.ru/publications/1580
Юрист: стаж 15 лет
Образование: Воронежский Государственный Университет
Специализация: Гражданское право